生石灰购销合同是怎么写的

生石灰购销合同是怎么写的

在社会实际中，房屋装修与工业制造中对生石灰拥有较大的需求量。由于生石灰的自身特性，所以生石灰购销合同中的损害归责条款就显得尤为重要，但您具体了解过生石灰购销合同怎么写？下面，我们就为您具体介绍一份生石灰购销合同范本，以供您参考。

生石灰购销合同

甲方：乙方：

根据《民法典》及其它相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、诚实信用的基础上就生石灰买卖事宜协商一致，订立本合同，共同遵照履行。

第一条标的物

材料名称：

规格：

单位：

单价(元/吨)

数量：

备注：

本合同单价是指将标的物运送到甲方指定地点的落地价。总价=单价×实际签收量。

第四百六十四条质量标准

乙方所生产的生石灰为钙质石灰、必须按国家技术标准生产，同时满足甲方施工使用要求，并经建筑材料检验部门检测合格，符合施工规范技术标准和质量验收标准。

第四百六十五条验收方式

满足合同第四百六十四条之规定，材料进场后由甲方试验人员进行复检后，甲乙双方委派收料和送料人员共同验收，数量以甲方场地电子秤秤量为准，甲方则开具两联收料单，双方各执一份，为每月25日的结算依据。乙方提供的块生石灰消解残渣率不得大于1%，粉末不得大于3% 。

第四条交货地点及运费承担

乙方负责送货到甲方施工现场即。本合同单价包含材料、运输、装卸、税金等落地前的一切费用。乙方在运输过程中所发生的人员及车辆事故，与甲方无关，由乙方负全部责任。第五条结算与支付

乙方每送货2500吨为结算周期。甲方应在五个工作日内为乙方结算，支付乙方货款，支付货款时乙方必须提供正规发票。不提供或提供虚假发票，甲方不予支付货款。

第六条违约责任

1、乙方必须向甲方提供加盖其印章确认真实、合法有效的营业执照、税务登记和资源开采许

可证复印件;法人代表证明、委托签约人授权委托书、身份证复印件。乙方必须遵守甲方质量、环境、职业健康安全相关规定。如违约，责任乙方自负。

2、乙方必须保证供货及时，满足甲方施工生产需要。如乙方供货不及时，延误甲方生产用料，

乙方承担甲方因停工待料而造成的一切损失，若乙方贿赂甲方工作人员，一经甲方发现则乙方承担合同总价款20%的违约金，构成犯罪的移交司法机关追究乙方法人代表及相关人员刑事责任。(因不可抗力的自然灾害以及特殊天气原因而不能及时送货之情况除外)

3、本合同期内单价不变，乙方不得以任何理由涨价。

4、乙方必须如实提供材料出场单据，作为甲乙双方对账依据。如发现提供虚假单据，乙方按虚假材料单据金额5倍承担违约金。

5、乙方所提供生石灰经检验不符合甲方要求质量标准的，乙方负责免费调换并承担5000元/天的违约金。

第七条合同争议的解决方式

由本合同引起的争议，双方友好协商解决，协商不成时，双方约定由石家庄仲裁委员会裁决。

第八条本合同自签字盖章起生效，履行完毕终止。本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份;双方签字盖章生效。

甲方：乙方：

委托代理人：委托代理人：

传真：开户银行：

地址：账号：

电话：电话：

签订时间：签订时间：

综上所述，由于生石灰在储存和运输过程中对生石灰防潮方面的高要求，所以在生石灰购销合同中除了对产品的品质、价格做出具体外还需要对生石灰运输和储存损害方面做出详细约定。对此，我们建议买卖双方对于生石灰的交付前应仔细查验，避免事后引发纠纷。

·合同生效应具备的条件有哪些
合同生效应具备的条件有哪些一、合同生效应具备的条件有哪些合同生效需要具备实质要件和形式要件： 1、合同生效的实质要件： (1)合同当事人订立合同时具有相应的缔约行为能力。 (2)合同当事人意思表示真实。 (3)合同不违反法律或社会公共利益。 (4)合同的内容必须...

·协议解除合同的格式
协议解除合同的格式一、协议解除的定义合同的解除，是合同有效成立后，因当事人一方或双方的意思表示，使合同关系归于消灭的行为。合同解除是合同之债终止的事由之一。合同解除是指在合同有效成立以后，当解除的条件具备时，因当事人一方或双方的意思表示，使合同自始或仅向将来消灭的行为，它...

·合同撤销权的行使应该遵循哪些原则?
合同撤销权的行使应该遵循哪些原则? 合同撤销权的行使应该遵循的原则所谓撤销权，是指撤销权人依其单方意思表示，使合同等法律行为溯及既往地消灭的权利。关于撤销权的性质，学者一般意见均认为属于形成权，即依权利一方的意思表示，可产生撤销合同的法律后果。可撤销合同一旦被撤销即发生溯及力...

·一、店面合同合法违约金最多是多少钱？
一、店面合同合法违约金最多是多少钱合同法解释(二)规定：约定违约金的数额不能高于违约损失的30%，也就是说，违约金不能超过违约造成的损失的1.3倍。合同法第114条规定：违约金过高的比较标准为守约方的实际损失，如上所述，实际损失包括直接损失和履行利益损失。《最高法院关...

·不动产抵押合同登记基本程序是什么
不动产抵押合同登记基本程序是什么抵押是贷款的一个常用方式，但是了解情况的读者应该知道，抵押合同的效力，是登记最高，享有最先补偿顺位。可是很多最开始签订抵押合同的朋友可能不知道具体的不动产抵押合同登记的程序，下面就让的我们为你解答。抵押登记基本程序如下： (一) 抵押登...

·缓刑结束单位可以解除合同吗
缓刑结束单位可以解除合同吗一、职工被判处缓刑的，单位可以据此解除与该职工的劳动合同劳办发1993211号《劳动部办公厅关于合同制工人被判处徒刑缓刑问题的复函》第一条明确说明：“关于合同制工人被判处徒刑缓刑的，能否仍留在原单位继续工作接受监督的问题，按照《国营企业实行劳动合同...

·解除客运合同的条件有哪些
解除客运合同的条件有哪些作为客车公司与旅客之间签订的客运合同来看，在法律范围内，成立并且实际生效了之后，当然也是有可能出现一些意外，从而导致客运合同被解除。那么实践中，究竟解除客运合同的条件有哪些？请跟随我们一起在下文中进行了解。一、解除客运合同的条件有哪些1、因旅客自身原因导致...

·开发商不履行拆迁补偿合同怎么办
开发商不履行拆迁补偿合同怎么办现在很多城市在建设的过程中都会出现拆迁的情况，很多人一般与开发商会达成一定的协议来维护自己的合法权益，那么如果开放商不履行拆迁补偿合同怎么办呢？可能很多人都不知道维权的途径，这样很多人都会损失很多利益，我们为了使更多的人会用法律来维护自己的合法权益为...

·合同审核责任的重要性是什么？
合同审核责任的重要性是什么? 合同审查的重要性合同有多种形式，签订书面合同的重要性体现在以下方面：首先，它是双方存在合同关系的重要证据，有利于保护双方的权益;其次，避免双方履行过程中产生争议;再次，预防合作方对业务员的职务行为不予认可。签订前对合作对象的审查(调查)...

·如何确定合同重大误解
如何确定合同重大误解合同是否构成重大误解，由当事人向人民法院或者商事仲裁机构提起诉讼，并在诉讼中举证证明自己构成重大误解，所以，是否构成重大误解，最终由人民法院或仲裁机构确定。当事人举证自己构成重大误解，一般证明如下几个问题： (1)误解是因当事人自己的过错造成的，而不...

·民事合同欺诈的构成要件是怎么规定的
民事合同欺诈的构成要件是怎么规定的?1、本罪的客体：国家对经济合同的管理秩序和公私财产所有权。对象是公私财物。2、主体：个人或单位均可构成。3、客观方面：表现为在签订、履行合同过程中，以虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。4、主观方面表现为直接故意、并...