合作建房协议书模板案例
在建造住宅楼或者商业写字楼的时候,一方可能不能拥有所有的资源,这个时候就出现了合作建房这种形式,比如说一方出地,乙方负责施工,房子建成之后双方协商按照一定的形式来分配房屋。可以说合作建房的方式可以形成双赢的局面,那么对于有意向进行合作建房的朋友,我们接下来要为您带来合作建房协议书的范本,供您参考使用。
合作建房合同书
甲方: 身份证号: 乙方: 身份证号:
第一条 前言
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》和其他有关法律、法规的规定,基于:
1.甲方已于___年_ 月_ 日依法拥有土地 、位于___ ,的地块的土地使用权,该地块的规划用途为______、计划建筑面积为___平方米、土地使用权年限自___年___月___日至___年___月___日止、土地使用权证(或用地红线图)编号为____ ;
2.乙方是具有独立法人资格和具备资金的个人代表;
甲乙双方在平等、自愿、互利、协商一致的基础上,签订本合作建房合同。
第二条 合作建房
甲方同意提供依现状上述第一条所指的地块的土地使用权,乙方同意按约定提
供建房资金,双方合作建成_____栋_____总建筑面积 平方米 的平房。
第三条 建房资金
经协商双方同意:甲方提供上述地块按当时市值为人民币_____ 元整(¥: ),作为合作建房的资金,乙方出资人民币:_____万元整(¥: 元),建房资金预计为人民币: 万元(¥ 元),则全部由乙方提供,实际建筑成本高于或低于该预计数额的部分由 承担和享有。 建房资金指本合同生效后至房屋经验收合格且甲方取得房地产证时止所需的一切成本、费用。该建房资金不包括甲方因取得土地使用权而应缴的土地使用费或因划拨方式取得土地使用权而应补缴的地价款。
第四条 资金的监管及支付
建房资金由甲乙双方共同监管,乙方资金需在本协议签订之日起 日到位,存入由双方指定的帐户,双方共同管理和支付,购买材料和支付工程款等各项支付款项需双方签字方为有效,
第五条 报批手续及办理房地产证
除按规定应由甲方办理的报批手续外,包括本合同在内的所有报批手续均由甲、乙双方共同负责办理,甲方有义务毫不迟延的提供办理报批手续所需的材料;因地方法规、法律所限,房地产权证只能是土地使用权人,所以房地产权证只办理甲方,但产权属甲、乙双方共同拥有。
第六条 产权分成
全部建筑的产权由甲、乙双方按下列方式或比例分成:甲方拥有 层房屋的产权,乙方拥有 层房屋的产权。甲、乙双方应在工程竣工验收合格后_____日内办理好房屋的房地产证。在办理好产权证后属乙方的产权部分可到公证机关办理产权赠与或出让等手续,使乙方产权合法化。
第七条 设计、建筑
工程设计和建筑的招标、施工监督由甲、乙双方共同负责,按本合同第六条约定产权应分给甲方部分的设计图纸须经甲方书面认可后方可报批并实施。按本合同第六条约定产权应分给乙方部分的设计图纸须经乙方书面认可后方可报批并实施。 工程设计的招标工作应在本合同生效后第____天内完成,整个建筑工程应在本合同生效后第 天内开工,并在第 个月内完成竣工验收工作。
第八条 建筑装修标准
1、地基应按当前建筑标准,挖掘深度 米,用混凝土钢筋筑地梁为 ,钢筋采用 ,整幢房屋采用砖混结构建造。
2、房屋以外四周按规定预留的巷道路面应铺上混凝土,做好路基衔接及户外排水工程。
3、外墙装修标准: 4、室内装修标准:
5、水、电的报装与安装标准: 6、楼梯的装修: 7、门、窗的装修标准:
第九条 双方的权利和义务
1、甲、乙双方确认房产和土地一体,房产和土地所有权甲乙双方各占50%,在条件成熟的情况下,将土地使用权登记变更为双方共有或分户登记,
2、自本协议签订之日起,在土地权属没有变更登记期间甲方应保证乙方享有产权共有人的权利,本条款不可撒销。
3、自房产开始建设之日起,涉及房产建设用地规划证,施工许可证等事宜(包括政府各部门的罚款,公关费用)应双方共同承担。
4、自本协议签订之日起,若出现房产被政府征用或强制拆迁情况的,包括房产和土地的拆迁收益(包括拆迁补偿费、回迁安置房产、现金补偿)等相关补偿双方各得50%。
5、甲、乙双方都应响应政府号召,共同遵受法律法规和城市建设规划,共同围护双方权益的义务,相互配合,
第十条 违约责任
1.如乙方资金未能按约定时间到位或无法到位,造成延误工程计划或无法完成工程的,给甲方造成损失的甲方有权要求乙方赔偿损失,当拖延时间超过三个月以上时,甲方有权解除合同,乙方应赔偿损失。2.如甲方的原因(如邻居阻绕或资料缺少等),造成延误工程计划或无法完成工程的,给乙方造成损失的乙方有权要求甲方赔偿损失,当拖延时间超过三个月以上时,乙方有权解除合同,甲方应赔偿损失。
第十一条 争议解决
凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方应友好协商,协商不成,应提交佛山市仲裁委员会,按照仲裁委员会仲裁规则进行仲裁,仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。或向人民法院提出诉讼。
第十二条 其他
1、本协议未能尽宜或没有涉及的问题,双方可签订补允协议,补充协议与本协议具有同等法律效力;
2、本协议的变更,必须经双方共同协商,并订立书面变更协议; 3、本协议自签订之日起生效;
4、本协议一式三份,甲方执一份,乙方二人各执一份。
甲方:(签章) 乙方:(签章) 电话: 电话:
年 月 日
那么以上我们为您介绍的是合作建房协议书的范本,您可以结合模板和您的实际情况来拟定自己的合作建房合同。在拟订合同的过程中,一定要注意条款的完整性和双方权责的清晰性。由于事关重大,如果您认为自己可能难于胜任拟定一份完整的合同,也可以求助于专业的律师。
·房子买来没过户又转卖的行为是否合法
房子买来没过户又转卖的行为是否合法?房子买来没过户又转卖的行为是不合法的,因为自己还没有获得房子的产权。《中华人民共和国物权法》第9条规定:不动产物权的设立、变更、转让和消灭,经依法登记,发生效力;未经登记,不发生效力,但法律另有规定的除外。《城市房地产管理法》房地产转让、抵押,...
·房产证借款抵押借条规定是什么?
根据法律规定借款方如何写借条?房产证借款抵押借条规定是需要在欠条上面书写借款人的姓名和借款的原因,借款的金额,借款日期以及担保的状况。借条借款人 :姓名____,性别____,民族____,出生年月日______家庭住址:________________身份证号码:_______...
·买房的注意事项——尽量回避问题开发商的期房
买房的注意事项——尽量回避问题开发商的期房
目前大部分开发商资金链状况还是比较安全的。但近段时间以来,关于各个楼盘延期交房或者交房质量问题的现象也越来越多。对于某些盲目扩张以及实力弱小的开发商,资金链断裂的危险在加大,楼盘烂尾的危险也在加大。所以买期房的时候一定要选品牌开发商,...
·如何办理二手房产权证
如何办理二手房产权证
1、订立买卖合同。
房产买卖双方通过接洽协商,对所交易房产的坐落位置、产权状况及成交价格达成共识之后,买卖双方即要签订一份正式 的房产买卖合同。
2、接受房地产交易管理部门的审查 。
房产交易双方向房产所在地房产交易管理部门办理申请手续后,管理部门要...
·按揭房加名后离婚财产分配办法是什么?
按揭房加名后离婚财产分配办法是什么?
除另有约定外,原则上婚后购买的房产属于夫妻共同财产,但房屋产权是以登记为准,因此产证上是否有名字在房屋转让环节是有区别的。如果婚后只有一方名字,那么理论上当他(她)要卖房时,就不需要征得配偶的同意,配偶就有可能在不知情的情况下被卖了房。如果是...
·房屋质量问题赔偿书是什么?
房屋质量问题赔偿书是什么
赔偿书是在经济活动中,遭受损失的一方为了维护自身的权益,在争议发生后向违约一方或者向人民法院提出索赔要求的文书。
与开发商协商
对于较小的纠纷或讲信誉的开发商来说,采用此种方式解决矛盾能获得较满意的结果。购房者在直接找开发商协商和解时,应注意...
·老房子拆迁怎么赔
房屋拆迁补偿计算标准:(1)房屋拆迁货币补偿=合法拥有房产评估价格+房屋装修装饰商定补偿金额(或经评估确定的房屋装修装饰补偿金额)。(2)房屋拆迁补偿差价=合法拥有房产评估价格+房屋装修装饰商定补偿金额或经评估确定的房屋装修装饰补偿金额)-被拆迁人获得调换产权的房屋的评估价格。《...
·购买二手房怎样办理贷款
其实,无论是购买新商品房还是二手房,要是购房者无法一次性全款购房的话,都是可以考虑通过向银行申请按揭贷款购房的。此时需要实际办理相应的贷款手续,那到底购买二手房怎样办理贷款手续?我们将在下文中为你做详细解答。
一、购买二手房怎样办理贷款
由于屋子属于不动产,不可能实现动产的“...
·房屋抵押贷款合同怎么写?
房屋抵押贷款合同怎么写?
? ?一、房屋抵押贷款合同
个人房屋抵押贷款合同(一)
抵 押 人(甲方)
代 表 人:
抵押权人(乙方)
代 表 人:
为确保______年____月____日签订的____________(以下称本合同)的履行...
·对于城市中日益高涨的房价
对于城市中日益高涨的房价,有关部门为了缓解人们住房难的问题,相应的就推出了两限房,这对于在城市中打拼的年轻人来说是一件十分便利的事,但是回归实际,并不是所有人都有资格拿到两限房,因为有相关的资格审核,那么,两限房申请条件具体有哪些呢?
两限房申请条件
(一) 申请人应该具有完...
·房管局继承过户流程是什么?
房管局继承过户流程是什么?1、房屋评估:首先必须通过评估公司对房屋进行市值评估。评估公司会根据房屋所处的路段、坐向、楼层、楼龄等重要因素,作出专业的价格分析和楼价评估,定出准确的物业市值价格。2、继承公证:申请人应当到房屋所在地的公证处办理继承公证,领取继承公证书。在办理公证时,...