样板房室内软装设计及购销合同范本

样板房室内软装设计及购销合同范本

样板房室内软装设计及购销合同

甲方： 乙方：

甲方委托乙方承担富阳富春玫瑰园 样板房内的软包购买及安装，经双方协商一致，签订本合同。

第一条承包方式

1、按软包施工图和承包范围内实行统一购买、摆放，包工期、包质量、包安全;

2、在没有甲方书面认可的情况下，本项目不允许乙方以任何方式进行分包。

3、承包方式是全包形式，则软包的材料及安装要求应按甲方提供的软装设计方式进行，即并非所有空间都有软装的家具及饰品。

第二条承包内容

共 套样板房软包的购买及安装，详细内容见本合同附件(样板房软装产品清单)

第三条 工作期限

1、 本项目合同总工期为 个工作天，工期从合同签订次日开始计算。

2、本项目完工日期为__ __年 __ _月___ _日。乙方必须按时完成所

有工作内容，如遇以下原因，可以顺延工期：

（1）因遇人力不可抗拒的自然灾害而影响项目进度。

（2）甲方无法提供正常的进场条件。

（3）甲方未按期支付全部货款及交货前应支付的款项。

第四条 合同价款

1、本项目合同总价为人民币 RMB ________元整 (大写 元整),

2、在本项目合同履行过程中，如双方协议变更方案、更换货物，则合同价

款及履行费用按变更后的方案据实结算.

第五条 双方权利及责任

(一) 甲方责任

1、甲方代表协调有关工作，负责工作的进展及监控，对所需购买的物品予

以确认，以甲方满意为准。

2、负责对实际购买量进行核算，并按照合同规定办理付款。

3、甲方负责安排木工等工作人员配合乙方实地工作，并提供正常的进场条

件(细保洁完毕)，所有甲方安排人员的费用由甲方承担。

(二) 乙方责任

1、乙方产品清单必须严格按照甲方指定软包材料进行采购，不得替换。

2、乙方在施工安装过程中必须保证软包安装的质量及效果。

第六条 项目款支付和结算

1、合同签订后1日内，甲方支付乙方本合同总价100%的货款(即RMB _ 元整(大写 元整), 乙方按清单及时备货, 收款后给甲方开具符合税务规定之发票.

第七条 退换货和增补商品条款

1、合同清单中家具类, 灯具类, 纺织品类不接受退换货. 2. 外采部分产品不接受退换货.

3、在购买产品后10天的期限内，并且保证不影响产品第二次销售和包装不损坏的前提下，饰品类接受饰品金额2 %的产品退换货, 超过2 %金额的饰品退换甲方需支付等同于产品金额15%的二次运输和包装费.

4、在合同清单之外商品, 甲方增补商品产生的货款采取款到发货的结算方式.

第七条 项目竣工验收及标准

1、项目竣工后乙方以书面形式通知甲方验收，甲方应在接到通知3个工作日内由双方派代表到现场验收，验收以设计图、修改附图标准进行。如甲方在接到乙方验收通知后没有及时组织验收，甲方在接到乙方验收通知后满10日，则视为甲方认可乙方项目质量。

2、如经验收合格，则由甲方出具书面通知给乙方，乙方应立即清理工程现场。如验收不合格，乙方负责立即修正、更换或重做，直到验收合格为止。

第八条 违约责任

1、乙方没有在本合同约定日期竣工，每延迟1天，按合同总价的0.5% 计

算违约金。

2、甲方必须按时支付合同货款，如有延误，每延迟1天，按应付价款的

0.5%计算违约金。

3、如有一方因非不可抗力因素无法履行本合同，应全面承担由此给另一方造成的损失。

第九条 其他事项

1、本合同项目内所有通知、变更签证必须由甲方代表签字后生效。

2、本项目合同在履行过程中发生纠纷，甲、乙方应及时协商解决。协商不

成时，可向乙方所在地人民法院起诉。

3、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

4、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

5、双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

本合同附件：样板房软装商品清单

委托方：承接方：

委托代理人：(签字)委托代理人：(签字)

地址：地址：

邮政编码：邮政编码：

电话：电话：

传真：传真：

开户行：

帐号：

日期：年月日

日期：年月日

所有样板房室内设计以及购销时都需要按照以上的样板房室内软装设计及购销合同范本进行拟定合同，这样格式的合同才是合法并且保证合同的有效性，对于签署双方都是一种法律保护，合法进行已签署合同的相关条约。

·一、房屋质量合格证明是什么?
      一、房屋质量合格证明是什么 正确的 ?房屋验收 ?程序 1、查看三书一证一表。《住宅质量保证书》(可带走)、《住宅使用说明书》(可带走)、《建筑工程质量认定书》，“一证”是指《房地产开发建设项目竣工综合验收合格证》，“一表”是指《竣工验收备案表》。根据国务院颁布的《城市房地...

·新房办理房产证需要多久
      需要根据实际的具体情况而定。通常情况下，在顺利签署购房合同后，开发商会协助提供办理房产证所需材料，这个时间视开发商的不同会有所差异，但通常在10个工作日内可以完成；在材料准备齐全的情况下，去房管局登记备案办理房产证需要走一系列流程，通常15个工作日内可以完成。由于是全款买房,不牵...

·买二手房要注意的事项都有哪些
      很多购房者都不知道买二手房应注意什么，盲目跟风，目前一种购房歪招开始流行，那就是先签订购房合同，然后等政策改变或者符合购房条件之后再办理过户。一切看起来都合情合理，不过签合同到过户的时间太长，变数太多，所以风险系数也大。那到底买二手房要注意的事项都有哪些呢？我们马上为你做详细解答...

·一、办了网签备案不动产证二手房还可以出售吗?
      一、办了网签备案不动产证二手房还可以出售吗?不可以出售，网签就是你和销售对象签订合同后，要到房地产相关部门进行备案，并公布在网上。然后会给个网签号，可以通过这个号在网上进行查询。网签是为了让房地产交易更加透明化。签后合同可以撤销。房地产开发企业今后在申请办理商品房预售许可证，或为...

·离婚房子是老公爸的我能分到什么
      现在快节奏的生活，使得离婚率也节节上升，说到离婚您关注的除了谁的过错之外，财产分割总是能让八卦的领居们津津乐道，那么离婚的时候，除了孩子的抚养权归属之外，财产分割也是非常重要的，当然了，财产分割里房子占的比例是十分重要的。那么如果离婚房子是老公爸的我能分到什么呢？我们下面就来谈谈...

·对于我国公民来说，不管是租房还是将自己的房子出租出去，为了避
      对于我国公民来说，不管是租房还是将自己的房子出租出去，为了避免以后产生一些不必要的纠纷和麻烦，我们建议您在租房的时候一开始就要签订一份房屋出租合同，来约束双方的责任和义务.正规的房屋出租合同的要求还是比较多的，下面我们就详细为您介绍一下房屋出租合同范文格式是什么? 房屋出租合同...

·离婚房子给女方要不要收税?
      夫妻离婚，会对共同的房产进行分割，可以协议分割，协议未果可以上法院提起诉讼，由法院判决，给双方一个公平公正的结果。很多情况下房产归于一方后需要过户，那么，离婚房子给女方要不要收税?下面就让我们为您整理一下相关的知识，为您解答疑惑。 一、离婚房子给女方要不要收税? 房产分割后归...

·结婚后双方一起买房属于共同财产吗
      现在的男女算的都比较精，毕竟离婚率太高，不能因为夫妻离婚就导致自身利益遭受巨大的损害，这当事人肯定不得干。因此有不少人都是在婚后双方共同出资买房，然后一起还银行贷款的。那此时结婚后双方一起买房属于共同财产吗?我们一起在下文中进行了解。 一、结婚后双方一起买房属于共同财产吗 夫...

·婚姻法离婚房产分割过错方是怎样的规定的？
      夫妻双方选择离婚，结束婚姻关系，会对共同的房产进行分割。对房产进行分割时可以协议处理，协议未果可以上法院提起诉讼，由法院给双方一个公平的结果。那么，婚姻法离婚房产分割过错方是怎样的规定的?下面就让我们为您整理一下相关的知识。一、婚姻法离婚房产分割过错方是怎样的规定的?我国《婚姻法...

·无论是购买怎样的房产，其实在双方达成一致的情况下，往往需要由
      无论是购买怎样的房产，其实在双方达成一致的情况下，往往需要由购房者支付一定的定金，并且双方还要签订定金合同，这样对彼此而言都是有一定保障的。那么这个二手房买卖定金合同是怎么写的呢?我们提供了相关资料，在下文中带来范文一份，帮助你进行了解。 二手房买卖定金合同 甲方：(出售方)...

·农民口粮田房屋拆迁补偿标准有什么内容？
      农民口粮田房屋拆迁补偿标准有什么内容？ 一、《土地管理法》对于拆迁补偿的规定 《土地管理法》第四十七条 “征收土地的，按照被征收土地的原用途给予补偿”。 一般分为三个部分：一是地上附着物及青苗补偿，二是安置补偿，三是土地补偿。除土地补偿对村集体外，其他两项都给个人。要征收土地，...