房屋拆迁合同怎么写?范文是怎样的？

房屋拆迁合同怎么写?范文是怎样的？

房屋拆迁在实践中较为常见，房屋拆迁工程需要由具有相关资质的施工单位来进行，为了保障?房屋拆除的质量，施工单位会与发包方签订一份房屋拆迁合同。许多人对于房屋拆迁合同怎么写不太了解，我们整理了一篇房屋拆迁合同的范文，希望您可以通过以下范文了解相关内容。

房屋拆除合同范文

发包方：

承包方：

依照建设工程及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商，就本工程施工中的有关施工事项，达成如下协议：

第一条：工程概况

一、 工程名称：海事局烟台航标处原有设备房拆除工程 工程地点：海事局烟台航标处院内 工程内容：地面原建筑物、原建筑物地下外墙毛石基础的拆除及所有拆除废料外运，处置等。

二、 施工中拆下的各类废旧材料经甲乙双方认价后，由乙方处理，且在决算中扣除。

第二条：工程日期

开工日期： 年6月 4日 竣工日期：年6月 6日 合同工期总日历天数 3 天

第三条：工程价款及结算方式

工程总造价约(人民币大写)：

第四条：甲乙双方工作职责

一、甲方责任：

1、 乙方进场后，甲方向乙方进行施工范围内地下管线等有关方面的施工技术交底，并交待清楚施工现场周围地下障碍物与在施工中需注意的事项并提供有关技术资料。

2、 负责拟拆除房屋的断水、断电、断通讯等工作。

3、 配合乙方做好各方面的协调工作。

4、 负责对拆迁施工现场的监督、检查。

5、 负责对拆除完毕的工程进行验收。

二、乙方责任：

1、 按甲方的要求按时进入拆迁场地，保证工期的顺利完成。

2、 负责对本协议所列的拆除范围内建筑物及附属物的拆除，清运，清扫等工作。

3、 因乙方原因造成的事故，行政处罚等一切责任、费用等均由乙方自行承担。

4、 在拆除现场坚持文明施工，对出入施工现场的道路及时安排人员清扫。

第五条：违约责任

1、 违反本合同规定，甲乙双方各自承担其责，造成的损失由责任方全部承担(含经济损失)。

第六条：安全施工

1、 乙方按照有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由自身安全措施不力造成的事故及因此而发生的费用。

2、 乙方在动力设备、高压线路、易燃易爆地段施工前，甲方需安排专业人员配合。

第七条：争议

甲乙双方发生争议时，应该本着友好合作的宗旨，协商解决。

本合同一式四份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力。

甲方 ： 乙方：

法定代表人 ： 法定代表人：

合同签订时间：

相信您通过以上文章的内容，对房屋拆迁合同怎么写都已经了解了。房屋拆迁最应该注意的是安全问题，因此，拆迁队伍在施工时要做好安全措施，保证施工顺利进行。一份房屋拆迁合同中应包括拆迁工程地点，拆除工期以及工程价款及如何结算等事项，对各方面的事项规定得越详细，就越可以有效避免后续产生法律纠纷。

·签房屋预售合同注意事项有哪些
      在现实生活中有大多数的人都会参与到房屋买卖中来，在房屋买卖的过程中双方当事人会签订房屋预售合同来保障双方之间的利益，但却很少有人注意到了签房屋预售合同注意事项，对此，我们整理了相关资料，马上为你做详细介绍。 (一)注意承包人的优先受偿权 在预售商品房工程建设过程中，如果房地产...

·成都离婚房产转让过户手续是什么？
      关于成都离婚房产转让过户手续，在双方关系在法律上还是存在生效意义的时候，某一方的财产和住房是可以转让给自己的配偶的，这种特殊的情况叫婚内财产转让变更，这种情况按照法律规定是不需要纳税的，只需要支付80元的手续费便可成功办好。但是如果在二人配偶法律意义已经消失的情况下，就要按照以下...

·最高法院关于农村房屋买卖批复的理解
      最高法院关于农村房屋买卖批复的理解一、农村房屋买卖合同效力的争论与分岐(一)审判实务判决结果不一针对农村房屋买卖纠纷案件的审理，浙江省温州中院曾专门组织课题组，对瓯海、瑞安和苍南三个法院进行了调查。调查结果显示：多数法官认为，只要合同是双方真实意思表示，不违反法律和行政法规，法院...

·房产公证书期限是多久
      房产公证书期限是多久 一、房产继承公证书有效期是多长时间呢? 房产继承公证书从法律上讲是没有法定的期限限制的，房产继承公证书有效期是多长时间不会因为你没有及时去房产管理部门办理继承的更名过户手续而导致该继承公证书无效，但是，一般房产管理部门从管理的角度，通常会要求继承人应到在三...

·成都设立分公司时的租房合同是和谁签的？
      成都设立分公司时的租房合同是和谁签的?根据法律规定，应该是分公司自己签订租赁合同。公司设立分公司的，应当自决定作出之日起30日内向分公司所在地的公司登记机关申请登记;法律、行政法规或者国务院决定规定必须报经有关部门批准的，应当自批准之日起30日内向公司登记机关申请登记。分公司属于...

·绝大部分人都会买房，其中有不少都会选择在房产开发商那儿购买商
      绝大部分人都会买房，其中有不少都会选择在房产开发商那儿购买商品房。人们在买房时要精挑细选，一步都不能大意。在开发商违约时要及时向开发商索要赔偿或者是要求退房。而从违约的具体情形来看，购房者什么时候可以向开发商要赔偿?接下来，我们就来为你解答这个问题。 一、什么时候可以向开发商要...

·在很多人都在为第一套房子奔波的时候，有些有条件的人已经计划出
      在很多人都在为第一套房子奔波的时候，有些有条件的人已经计划出售自己的第一套房产，重新购买新的房子了。所以，目前各省市的二手房交易市场也是非常火热的，不过，因为二手房买卖产生购房纠纷的也不在少数，您在求购二手房的时候，千万要事先了解一下相关知识。下面是为您整理的长春二手房求购时的注...

·如何进行商品房合同更名
      如何进行商品房合同更名商品房合同当中的名字，其实也就是实际购买商品房的人，而日后办理房产证的时候，也是以商品房合同上面的名字为准的。实践中在商品房合同上签字之后最好不要进行变更，若非要更名的话也是可以的，那到底此时该如何进行商品房合同更名呢？我们马上为你做详细解答。 一、商品房合...

·夫妻一方出售共同房产怎么办
      既然认定是属于夫妻共同房产的话，那么对于这部分房产只有经过夫妻共同同意之后，才能对房产进行处理。不过实践中经常出现夫妻一方出售共同房产的情况，那么此时应该怎么办呢？我们为你做详细解答。 一、夫妻一方出售共同房产怎么办 一方未经另一方同意出售夫妻共同共有的房屋，第三人善意购买、支付...

·买房首付不够怎么办？
      褪去青涩，踏入社会，大多数人都梦想拥有一套属于自己的家，但是对于大多数刚刚踏入职场的年轻人，首付无疑是一个难以承受的庞大压力。那么买房首付不够怎么办，有什么解决途径吗？我们这就为您解答。 一、买房首付不够怎么办 1、合理利用公积金 一定要尽可能的使用公积金，很多地方是支持...

·一、买二手房有他项权证吗?
      一、买二手房有他项权证吗?办理需要多长时间二手房他项权证贷款才会有，不办理抵押登记房管局不会发他项权证，一般从过户到发他项权证需要8个工作日左右，各地有差异。贷款购买,全程约20个工作日1、看房，买卖双方达成协议、支付购房定金:1天2、提交贷款申请、签署贷款合同：1个工作日3、物...