木地板购销合同范本

木地板购销合同范本

找专长律师：债权债务律师劳动工伤律师交通事故律师医疗纠纷律师刑事辩护律师

在房子装修过程中，越来越多的人选择用木地板铺装地面。人们采购地板，就需要和木地板经销商签署木地板购销合同。双方通过合同来确定买卖关系，合同非常重要。那么木地板购销合同范本是什么样呢?我们找了一篇范文，让我们详细了解一下吧。

木地板购销合同

甲方(买方)____________________

乙方(卖方)____________________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》等有关法律、法规的规定，经双方协商一致，签订本合同。

第一条品名、数量、价格

产品类型品名或型号规格(mm) 等级数量(㎡) 单价 (元/㎡) 金额 (元)

第二条安装

一、甲方选择由乙方安装的，安装方式为________________，安装期限为_____________________.

二、安装数量__________㎡，安装单价_________元/㎡，安装费用_________元(安装完毕后双方按地板实际用量多退少补)

三、安装所含辅料________________________

第三条质量标准

本合同质量标准按以下第______种方式执行：

一、现行国家标准。

二、其他：____________________________

第四条合同价款

本合同总价款为人民币_________元，其中地板价款为人民币________元，安装费用为人民币________元。

第五条支付方式

本合同价款按以下第______种方式支付：

一、定金、余款

1、定金：签署本合同时，甲方即向乙方支付定金人民币_________元。

2、余款：甲方于____年____月____日前向乙方付清余款，计人民币_________元。

二、其他：____________________________

第六条交付

本合同所购地板按以下第_____种方式交付：

一、乙方于____年___月___日将地板送至甲方指定地点_____________________________________.

二、甲方于____年___月___日至乙方指定地点_____________________________________自提地板。

三、其他：_________________________________

第七条验收

一、甲方应对地板名称、产地、包装、使用说明书、产品合格证、商标或品牌、型号、规格、等级、数量等进行验收。

二、甲方选择由乙方安装的，按国家现行安装标准进行验收。

第八条退货与保修

一、未拆除包装且完好的整包地板可在安装完毕后_____日内按原价办理退货手续。

二、已拆除包装且完好的零散地板，按_______________处理。

三、已损坏地板不予办理退货手续。

四、地板由乙方安装的，安装完毕后剩余整片地板按原价办理退货手续。

五、退货地点：_________________________

六、地板安装完毕后，乙方应向甲方提供产品质量保修卡和发票。

七、保修期限为_____年。

第九条违约责任

一、甲方逾期付款的，每逾期一日，按照逾期支付部分价款的 %向乙方支付违约金。

二、乙方逾期交付的，每逾期一日，按照本合同总价款的 %向对方支付违约金。

三、地板产品质量不符合本合同约定，乙方应当无偿返工或更换，因返工或更换造成逾期完工的，乙方应承担违约责任。经乙方返工或更换后，仍未达到约定的质量标准的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿相应损失。

四、因甲方原因造成乙方延期交货、安装的，交货、安装完工日顺延，由此造成乙方损失的，甲方应当赔偿。

五、其他违约责任___________________________

第十条其他约定

____________________________________

第十一条争议解决

双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可提请上海仲裁委员会仲裁(不愿意仲裁而选择向法院提起诉讼的，请双方在签署合同时将此仲裁条款划去)

第十二条附则

本合同一式份，甲乙双方各执份，经双方签字或盖章后生效。

甲方(买方) 　　　　乙方(买方)

联系电话　　　　联系电话

签订时间　　　　签订时间

合同是买卖双方维护合法权益的重要凭证，我们在选购木地板的时候，一定要认真阅读合同条款，写清地板品名、数量、价格、安装时间等信息，明确经销商的责任和纠纷处理方式。以上我们提供的这篇木地板购销合同范本，在签订合同的时候要认真阅读条款，以免损失您的利益，希望我们提供的范文能为您解决木地板合同的问题，

·农村集体土地租赁最长期限是多久
农村集体土地租赁最长期限是多久在我国，农村用地分为农用地和宅基地。农用地属于集体土地。办理相关的证明以后，就可以进行分配和利用。生活中，您可能会将自己的土地租赁出去。但是，很多人对于农村集体土地租赁最长期限是多久的问题，并不清楚，这并不利于自己对土地开展使用，所以我们将为您详细的...

·无偿赠与土地使用权需要纳税吗？
无偿赠与土地使用权需要纳税吗？一、无偿赠与土地使用权需要纳税吗? 无偿赠与土地使用权需要交增值税。《中华人民共和国土地增值税暂行条例》第二条规定：转让国有土地使用权、地上的建筑物及其附着物(以下简称转让房地产)并取得收入的单位和个人，为土地增值税的纳税义务人(以下简称纳税人...

·皖电东送征地补偿项目有哪些
皖电东送征地补偿项目有哪些我国的皖电东送工程是我国近年来一项重要的高压交流输电工程，因为工程的线路较长，所以说在整体规划的时候，免不了需要向周边的市民征用土地来进行输电工程的建设。在任何地方既然有征地，就必然会存在征地补偿的事项，下面我们就为您介绍一下，皖电东送征地补偿项目有...

·2023衡阳市新征地补偿标准是什么？
衡阳市新征地补偿标准是什么?1、各项征地补偿费用的具体标准、金额由市、县政府依法批准的征地补偿安置方案规定。2、按规定支付的土地补偿费、安置补助费尚不能使需要安置的农民保持原有生活水平的，可增加安置补助费。原土地补偿费和安置补助费的总和不得超过土地被征用前三年平均年产值的30倍的...

·土地使用权解释是怎样的？
土地使用权解释是怎样的？《土地管理法》 1、第二条：任何单位和个人不得侵占、买卖或者以其他形式非法转让土地。土地使用权可以依法转让。国家依法实行国有土地有偿使用制度。但是，国家在法律规定的范围内划拨国有土地使用权的除外。 2、第三十七条：禁止任何单位和个人闲置、荒芜耕地。已经办...

·缓刑收监是回判决地吗
一般是回判决地。据我国刑诉法规定：被判缓刑申请的异地执行，但由于因居所变化确需变更居住地的，可以申请回原籍执行。根据《社区矫正实施办法》第十四条的规定，社区矫正人员因居所变化确需变更居住地的，应当提前一个月提出书面申请，由司法所签署意见后报经县级司法行政机关审批。县级司法行政机关...

·如今，城市现代化发展越来越快，高层建筑越来越多，有人承包土地
如今，城市现代化发展越来越快，高层建筑越来越多，有人承包土地开发，其中就要包括建设工程施工合同，有合同，就有纠纷，解决纠纷是个问题，轻则私人解决，重则法律诉讼，其中就包含诉讼时效。那么建设工程施工合同纠纷诉讼时效究竟有多久，何时起诉才能不引起大问题?为您解答。一、建设工程施工...

·林地承包经营合同无效的情形？
林地承包经营合同无效的情形有哪些一、林地承包经营合同无效的情形有哪些? (一)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益; (二)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益; (三)以合法形式掩盖非法目的; (四)损害社会公共利益; (五)违反法律、行政法规的强制性规...

·民法总则有土地纠分吗
民法总则有土地纠分吗？近几年，由于国家经济的发展，土地的价值也越来越高，因此，由于土地产生纠纷的案例也在增多。我国公民对于土地有使用权，这项权利受到法律的保护。民法总则是对公民基本权利作出规定的一种法律，那民法总则有土地纠分吗?一起通过以下文章来了解一下吧。一、民法总则有土地纠...

·我国《农村土地承包法》全文
我国《农村土地承包法》全文 ?土地承包责任制是我国农村土地承包的一个特点，但是土地究竟如何承包，承包的期限如何规定，承包方有哪些权利和义务，土地承包后是否可以流转，这些问题我们国家也出台了相关法律来进行详细的阐述，今天我们要了解的就是我国《农村土地承包法》全文的内容。中华人...