科技产品购销合同范本是怎样的？
科技产品购销合同范本是怎样的？
科技产品购销合同
购货单位：(以下简称甲方)
供货单位：(以下简称乙方)
签约时间地址：
为了增加甲乙双方的责任感，确保实现各自的经济目的，依据《中华人民共和国合同法》规定之内容，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方购买“全自动黄金旋流重选机”相关事项签订以下合同：
一、双方的责任、权力与义务
甲方：
1、甲方有权选择自提设备或委托乙方配送。甲方从交付购置设备订金起计算交货时间，乙方如不能按期履约，每延期一天，须交违约金5‰，十日后如不能交货，合同视同作废，乙方退还订金并交与订金同额的违约金作为补偿。
2、在设备正常安装调试后，该设备的各种性能，如达不到乙方承诺的技术标准，甲方有权提出退货并索赔与之相关的经济损失。
3、甲方必须严格遵守与乙方签订保密协议的各项条款。(保密协议见附件)
4、当设备运抵现场后，甲方有义务为乙方工程技术人员提供食宿等必要的便利条件。
乙方：
1、为了有效地保护自主知识产权，乙方对设备销售实行会员制，燚杰公司只对会员单位提供设备销售、技术支持和售后服务。购货方在“入会”前必须签订《保密协议》(保密协议见附件)。
2、乙方对出售设备的品质、性能和技术指标向甲方保证。而且设备实行终身维修制，一年内实行“三包”(如出现质量问题，包退、包换、包免费维修)。注：免费维修不含易损件和耗材。
3、乙方对所销售的设备有权核查设备的使用方向，技术保密措施等相关工作。
4、为了促进矿山企业科技致富，我公司为客户常年设立秘书台，随时为客户提供技术咨询，免费为客户提供技术支持，人员培训，并通过网站、通讯网络为矿主提供有价值的致富信息，会员单位可在网站上发布信息。
二、合同标的金额
购买全自动黄金旋流重选机Ⅳ型设备共套
每套单价为元
合同总金额(大写)：小写
后附设备清单(主机、配件、附件)(盖章生效)
三、付款时间及方式
本公司执行以销定产的原则，付款方式如下：
合同分三批付款，在合同生效后天内，甲方向乙方支付合同款项总额的30%货款做为预付款，公司安排生产计划。设备起运前，甲方须支付合同总额的50%货款做为提取设备款。设备到指定位置后进行安装调试，经甲方验收合格后，甲方支付合同总额的20%货款，合同款项全部结清。
四、交货时间、地点、方式
1、交货时间：预付款到帐后30天内交货。
2、交货地点：
3、运输方式：根据客户需要，客户可自提设备，其费及风险由客户承担，客户可选择委托公司负责运输，运输费用由客户负责，公司承担一切风险，保证设备按期到达指定地点。
4、乙方应在合同设备发运后一个工作日内将发运情况(发运时间、件数等)通知甲方，甲方应及时到明确的运输落地点提取设备，验货无损后通知乙方。
5、甲方提取合同设备时，应检查合同设备的外包装情况，合同外包装无损，方可提货，如合同设备外箱包装受损严重或发现合同设备包装箱数不符，应在一个工作日之内通知乙方，以便乙方办理合同设备遇险手续。
五、验收时间、地点、标准
1、验收时间：乙方应于合同生效后40天内完成设备安装调试(甲方应在设备到达现场之前做好一切前期准备，因前期准备不足造成的时间延误，由此所发生的费用由甲方承担责任)。安装调试完毕后，甲方应在一周内安排验收，通过双方的验收合格后，甲乙双方应在验收报告书上签字并加盖公章。
2、验收地点：
3、验收标准：
六、人员培训
乙方负责对甲方操作、维修人员和有关的人员进行操作培训，维修培训，设备保养培训，使之完全掌握全部使用技术，以便甲方人员正常地使用维修及保养。
七、保修方式
1、自设备经过双方验收合格之日起，该设备进入了免费保修期，免费保修服务期限为1年。保修期内乙方必须在接到甲方保修通知后，应在最短时间赶到现场，最迟在3天内派有到甲方现场。
2、保修期内，如遇火灾、水灾、地震、磁电串入等不可抗原因，及甲方人为因素造成的损坏，乙方负责免费维修，设备材料成本费由甲方承担。
3、保修期后，乙方必须在接到甲方维修通知后3天内派人至甲方现场维修。设备的维修、更换器件，乙方酌情收取成本费和服务费，收费标准另行约定。
八、不可抗力
如果发生不可抗力事件，受不可抗力事件影响的一方应取得公证机关的不能履行或不能全部履行合同的证明，并在事件发生后及时通知另一方，双方同意可据此免除全部或部分责任。
九、合同变更
未尽事宜，双方协商解决，合同的变更及修改须经双方同意，以书面形式变更。
十、争议解决方式
执行合同中，发生争议和纠纷，签约双方协商不成，均可向法院提出诉讼，向仲裁机关申请仲裁(两者选其一)。
十一、合同一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。
购货单位(盖章)：供货单位(盖章)
法定代表人签字：法定代表人签字：
地址：地址：
电话：电话：
开户行、帐号：开户行、帐号：
以上就是我们为您整合的关于科技产品购销合同范本的相关信息，所有有关科技产品购销的合同，都必须按照相关法律的规定进行拟定，确保合同有一定的法律效益以及法律保障，进行合法的交易，保护双方的利益。
·出租人提前违约解除合同应该怎样处理
出租人提前违约解除合同应该怎样处理
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
根据《中华人民共和国合同法》
第一百零七条 当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施...
·解除合同起诉怎么办
解除合同起诉怎么办一
?、解除合同起诉怎么办可以直接到法院起诉要求解除合同，但是要符合解除合同的条件，否则无法解除或要承担违约责任。有下列情形之一的，当事人可以解除合同：1、因不可抗力致使不能实现合同目的。不可抗力致使合同目的不能实现，该合同失去意义，应归于消灭。在此情况下，我国...
·合同约定违约金为50%法院是否会支持？
合同约定违约金为50%法院是否会支持？
一、合同约定违约金为50%法院是否会支持?
50%违约金，法院不一定会支持，因为双方约定的违约金过高，高于最高法院关于规定的实际损失的30%的标准。
但也可能会支持，因为法院不能主动调整过高的违约金，必须由违约方向法院提出要求，并且提...
·开发商不履行拆迁补偿合同怎么办
开发商不履行拆迁补偿合同怎么办现在很多城市在建设的过程中都会出现拆迁的情况，很多人一般与开发商会达成一定的协议来维护自己的合法权益，那么如果开放商不履行拆迁补偿合同怎么办呢？可能很多人都不知道维权的途径，这样很多人都会损失很多利益，我们为了使更多的人会用法律来维护自己的合法权益为...
·大连市合同文本管理办法
大连市合同文本管理办法 大连市合同文本管理办法
第一条 为推行合同文本制度，规范当事人的签约行为，保护当事人的合法权益，维护社会经济秩序，根据《中华人民共和国合同法》和有关法规，制定本办法。
第二条 本办法适用于大连市行政区域内合同文本的制订、发布、印刷、发放和管理。
本办法所...
·法律中规定合同诈骗多少钱够判刑
法律中规定合同诈骗多少钱够判刑在合同的签订、履行过程中需要小心注意，毕竟这个过程中可能会出现合同诈骗的情况，这对自身利益就会造成一定的损害。当然，合同诈骗行为在达到了规定标准之后，才能按照合同诈骗罪来进行处理。那法律中规定合同诈骗多少钱够判刑呢?下文中我们为你进行详细解答。合同诈...
·签订合同生效要件有哪些
签订合同生效要件有哪些在您以前的认知当中，肯定会认为，合同只要签署上了双方的姓名即表示生效了，其实并不是全是这样。构成合同生效的要件有很多种，那么您知道签订合同生效要件有哪些吗？为了方便您了解，我们整理了以下内容。签订合同生效要件有哪些1、合同当事人订立合同时具有相应的缔约行为能...
·无效合同认定后有什么法律后果
无效合同认定后有什么法律后果
1、返还财产。返还财产，是指合同当事人在合同被确认为无效或者被撤销以后，对已经交付给对方的财产，享有返还财产的请求权，对方当事人对于已经接受的财产负有返还财产的义务。
2、折价补偿。折价补偿是在因无效合同所取得的对方当事人人的财产不能返还或者没有...
·绿化承包合同范本是怎么写的？
绿化承包合同范本是怎么写的？
环境问题是当下的热门话题，如今政策也偏向与环境友好型发展，众多的绿化工程如雨后春笋般应运而出。相信许多单位都会承接有关绿化的工程项目，那么，一份正式的绿化承包合同应该怎样书写呢？如果您也有相似的问题，不妨看看我们为您找到的这篇绿化承包合同范本。
...
·农产品销售购销合同范本怎样书写
农产品销售购销合同范本怎样书写 农产品购销合同
合同编号：
供货方(甲方)：
购货方(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就(合水芋头)有关事项达成如下协议：
一、产品预订
二、质量标准及规格
甲方应将品质...
·如何进行合同违约责任认定
如何进行合同违约责任认定
一些个人或者大中小企业中之间，往往会签订大大小小的合同，但是总会有一些个人或者企业违约，合同违约是合同纠纷的重要原因，一般情况下一份合同里面的条款都会有约定违约的条款存在，如果里面的情形出现在某一方身上，则属于违约，则会受到相对应的惩罚，那么，当合同中...
