pvc购销合同范本是怎样的

pvc购销合同范本是怎样的 pvc购销合同范本
供货方： (以下简称甲方) 需货方： (以下简称乙方)
供需双方本着以诚为本、互惠互利的原则，经双方协商一致，根据《中华人民共和国经济法》的规定，订立合同如下：
第一条 、产品
第二条 、供货日期：从2014年4 月5 日起 2014年5月4日止。
第三条 、质量要求：甲方在乙方用货前提供货物样品，由甲方提供产品合格证，并负责产品检测，检测费用由甲方负责，检测报告及现场拉拔试验提供给乙方存档。甲方供给乙方同样质量的产品。供货方必须保证原料为合格产品，乙方使用后，甲方必须保证各种材料的规格及质量。如供货方的产品发生质量问题，供货方应承担全部经济损失。
第四条 、货款及费用等付款及结算方法：
1、交货方式：所有货物由甲方送往供需双方共同约定的交货地点，所需运输费用由甲方承担，并由甲方负责卸车。
2、交货地点：施工现场
3、结算方式：签订合同10日内预付伍拾万元整(500000.00元)，剩余玖拾万元整(900000.00元)，将于2014年2月28日前通过银行转账一次性付清。
第五条 、经济责任
(一)甲方应负的经济责任
1、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时，乙方同意利用者，按质论价。不能利用的，甲方应负责包退、包换。由于上述原因延误交货时间，每逾期一日，甲方按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向乙方偿付逾期交货的违约金。
2、甲方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，乙方如果需要，应照数补交。如乙方需要而甲方不能交货，则甲方应付给乙方能交货部分货款总值的5%的罚金。
3、如因甲方的产品使用后出现质量问题，甲方应承担全部经济责任。
(二)乙方应负的经济责任
1、甲方供货无误的前提下，如乙方中途退货或使用其它同类产品，乙方应赔偿本合同总金额5%给甲方作为违约金。
2、乙方如未按规定日期向甲方付款，每延期一天，应按延期付款总额每日万分之三计算付给甲方，作为延期罚金。
第六条、产品价格如须调整，必须经双方协商后方能变更。
第七条、 如乙方须变更产品品种、规格、质量、包装时，应提前伍天与甲方协商。
第八条 、本合同所订一切条款，任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同的一方赔偿一切损失。
第九条 、任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承担违约责任。
第十条 、本合同工在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，如协商不成供需双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第十一条 、本合同自双方签订盖章之日起生效，到甲方将全部订货送齐经乙方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十二条 、本合同在执行期间，如有未尽事宜，由供需双方协商另行签订补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。
第十三条 、本合同一式两份，由甲、乙双方各执一份。
甲 方：
乙 方：
年 月 日
综上所述，关于pvc购销合同范本，由于对于pvc这种材料来说，它是有严格的质量规范的，所以我们一定要规定好如果销售方提供的是不符合规范的pvc材料，我们可以申请给予退货或者换货，另外，交易完成的时候，购买方也要及时付款，以免销售方出现资金困难的情况

·应该如何行使合同解除权？
      应该如何行使合同解除权?行使合同解除权的两种方式：一是通过法院判决或仲裁机构裁决;二是单方面通知对方解除合同，但如果对方不同意或者不愿意解除，还要通过法院或仲裁机构。根据《民法典》来说，只有满足下面条件之一，当事人才允许解除合同：1、当事人可以在合同中约定解除合同的条件，解除合同...

·留置权适合买卖合同的相关内容是什么？
      留置权适合买卖合同的相关内容是什么？ 一、留置权的概念 留置权是指在债务人不履行到期债务时，债权人有权依照法律规定留置已经合法占有的债务人的动产，并就该动产优先受偿的权利。这时，债权人便为留置权人，占有的动产便为留置财产。 留置权是我国经济生活中较为普遍存在的一种担保形式。留置...

·合同诈骗的立案标准是什么
      合同诈骗的立案标准是什么现实中区分合同诈骗罪罪与非罪其实也是很重要的问题，毕竟合同诈骗行为不构成犯罪的情况下，自然那是不能对行为人定罪处罚，而此时只能按照一般都民事纠纷作出处理。那法律中规定的合同诈骗的立案标准是什么呢?我们一起在下文中进行了解。 一、合同诈骗的立案标准是什么 根...

·签完合同后业主毁约怎么办？
      签完合同后业主毁约怎么办?我国民法典第四百九十条规定，当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。意思就是，在书面合同双方当事人签字盖章之后，合同即成立，只要不违反法律规定的几种无效及可撤销相关情形，其就是一份有效的合同，双方当事人应当受到合同条款的约束，...

·年最新购销合同模板,购销合同怎么写才是规范的？
      年最新购销合同模板,购销合同怎么写才是规范的？ 购销合同是买卖合同的一种，一般经销商与公司业务常用的合同版本，属于比较常见的模式，那么购销合同怎么签呢，购销合同签订时需要注意哪些条款呢?下面，我们就为您提供一份购销合同模板，供您参考使用。 购 销 合 同 合同编号： 签订...

·合同法解释三解读的第三条具体含义是什么?
      合同法解释三解读的第三条具体含义是什么？合同法解释三对现有的合同法作出了新的解释，但最高院所作的司法解释并不是简单对合同法条表面意思的解释，而是对每条有异议的法条进行更深层次地剖析。下面我们就以解释三的第三条为例，为您讲解合同法解释三解读的具体含义是什么? 一、合同法解释三第三条...

·赠与合同订立的程序
      赠与合同订立的程序 赠予他人东西，需要订立一个赠予合同，签合同是有一定的程序的，签订赠与合同的程序其实和签订一般合同的程序并无差异，只是合同的内容不一样而已。那么赠与合同订立的程序是什么?对于这个问题，我们在下文为您简要分析一下，希望对您有所帮助。 一、赠与合同订立的程序 ...

·定金合同属于实践合同吗
      定金合同属于实践合同吗？为什么？ 一、定金合同属于实践合同吗? 定金合同具有实践性，定金合同是实践合同，它是以定金的交付为合同的成立要件。 定金合同是合同当事人在订立主合同时，为了保证主合同的履行，签订从合同约定一方当事人预先支付给对方一定数额的货币，债务人履行债务后，定金应当...

·投资入股签订合同注意事项有哪些
      投资入股签订合同注意事项有哪些1、搞清楚是合伙还是公司如果是公司，仅仅是股权装让。如果是合伙，还得为你加入之前该合伙的债务承担无限连带责任。还有好多事项徐注意，建议聘请法律顾问全面介入，保护你的利益的最大化。2、财务审计；尤其是债务情况签合同不能代表就入股了 入股是要做股权变更的...

·担保合同违约金判决书
      担保合同违约金判决书 违约金的条款是合同的重要条款，是为了防止不履行合同的重要措施，对当事人双方有一定的保障作用，担保合同也不例外，那么担保合同违约金判决是怎样的了?下面我们为你准备了一篇关于担保合同违约金判决书的范文。 担保合同违约金判决书 上诉人：姓名性别民族出生年月...

·无偿租凭协议合同的内容是什么？
      无偿租凭协议合同的内容是什么?房屋无偿租赁合同的内容有：双方的基本信息、房屋基本情况、使用期限、甲方的权利义务、乙方的权利义务、协议解除、争议解决和其它需要说明的事项等。房屋租赁合同，是房屋出租人和承租人双方签订的关于转让出租房屋的占有权和使用权的协议。其内容是出租人将房屋交给承...