建筑安装工程招标书

为了提高建筑安装工程的建设速度，提高经济效益，经________（建设主管部门）批准，______（建设单位）对______建筑安装工程的全部工程（或单位工程，专业工程）进行招标（公开招标由建设单位在地区或全国性报纸上刊登招标广告，邀请招标由建设单位向有能力承担该项工程的若干施工单位发出招标书，指定招标由建设项目主管部门或提请基本建设主管部门向本地区所属的几个施工企业发出指令性招标书）．
　　一，招标工程的准备条件
　　本工程的以下招标条件已经具备：
　　１．本工程已列入国家（或部，委，或省，市，自治区）年度计划；
　　２．已有经国家批准的设计单位出的施工图和概算；
　　３．建设用地已经征用，障碍物全部拆迁；现场施工的水，电，路和通讯条件已经落实；
　　４．资金，材料，设备分配计划和协作配套条件均已分别落实，能够保证供应，使拟建工程能在预定的建设工期内，连续施工；
　　５．已有当地建设主管部门颁发的建筑许可证；
　　６．本工程的标底已报建设主管部门和建设银行复核．
　　二，工程内容，范围，工程量，工期，地质勘察单位和工程设计单位：
　　____________________________________________________________________
　　____________________________________________________________________
　　____________．
　　（此项也可用表格形式，见附表）
　　二，工程可供使用的场地，水，电，道路等情况：
　　____________________________________________________________________
　　____________________________________________________________________
　　___________．
　　三，工程质量等级，技术要求，对工程材料和投标单位的特殊要求，工程验收标准：
　　____________________________________________________________________
　　____________________________________________________________________
　　___________．
　　四，工程供料方式和主要材料价格，工程价款结算办法：
　　____________________________________________________________________
　　____________________________________________________________________
　　____________．
　　五，组织投标单位进行工程现场勘察，说明和招标文件交底的时间，地点：
　　____________________________________________________________________
　　____________________________________________________________________
　　_____________．
　　六，报名，投标日期，招标文件发送方式：
　　报名日期：一九______年____月____日；
　　投标期限：一九______年____月____日起至一九______年____月____日止．
　　招标文件发送方式：
　　___________________________________________________________________．七，开标、评标时间及方式，中标依据和通知：
　　开标时间：一九______年____月____日（发出招标文件至开标日期，一般不得
　　超过两个月）．
　　评标结束时间：一九______年____月____日（从开标之日起至评标结束，一般
　　不得超过一个月）．
　　开标、评标方式：建设单位邀请建设主管部门，建设银行和公证处（或工商行
　　政管理部门）参加公开开标，审查证书，采取集体评议方式进行评标，定标工
　　作）．
　　中标依据及通知：本工程评定中标单位的依据是工程质量优良，工期适当，标
　　价合理，社会信誉好，最低标价的投报单位不一定中标．所有投标企业的标价
　　都高于标底时，如属标底计算错误，应按实予以调整；如标底无误，通过评标
　　剔除不合理的部分，确定合理标价和中标企业．评定结束后五日内，招标单位
　　通过邮寄（或专人送达）方式将中标通知书送发给中标单位，并与中标单位在
　　一月（最多不超过两月）内与中标单位签订______建筑安装工程承包合同．八，其他：
　　____________________________________________________________________
　　____________________________________________________________________
　　___________．
　　本招标方承诺，本招标书一经发出，不得改变原定招标文件内容，否则，将赔
　　偿由此给投标单位造成的损失．投标单位按照招标文件的要求，自费参加投标
　　准备工作和投标，投标书（即标函）应按规定的格式填写，字迹必须清楚，必
　　须加盖单位和代表人的印鉴．投标书必须密封，不得逾期寄达．投标书一经发
　　出，不得以任何理由要求收回或更改．
　　在招标过程中发生争议，如双方自行协商不成，由负责招标管理工作的部门调
　　解仲裁，对仲裁不服，可诉诸法院．
　　建设单位（即招标单位）：___________________
　　地址：_________________________________
　　联系人：____________________
　　电话：____________________
　　一九______年____月_____日
　　附：施工图纸，勘察，设计资料和设计说明书（略）
　　附表：
　　建筑安装工程内容一览表：
　　____________________________________________________________________
　　｜工程｜工｜工程｜建筑　面积　　｜栋｜层｜结构｜地质勘察｜工程设计｜
　　｜地点｜期｜名称｜（或安装项目）｜数｜数｜形式｜　单位　｜　单位　
　　--------------------------------------------------------------------
　　｜　　｜　｜　　｜　　　　　　　｜　｜　｜　　｜　　　　｜　　　　
　　｜　　｜　｜　　｜　　　　　　　｜　｜　｜　　｜　　　　｜　　　　｜
　　｜　　｜　｜　　｜　　　　　　　｜　｜　｜　　｜　　　　｜　　　　｜
　　｜备注：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　｜___________________________________________________________________

·建筑安装工程设计合同
      　工程名称：　　　　　　　　　　　　　
　　委托单位：　　　　　
　　设计单位：　
　　设计编号：　
　　合同编号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　一九____年____月______日订　
　　
　　建筑安装工程设计合同...

·国际承包工程合同格式
      　第一部分　一般条款
　　
　　定义
　　
　　第一条　（一）在合同中，除合同内容另有要求外，下列词定义如下：
　　（１）“业主”，名称将在第二部分中具体标明，指雇用承包人的一方，或业主的法定继承人，未经承包人同意，不包括业主的受让人。
　　（...

·建设工程承包合同（二）
      　　发包方：＿＿＿＿＿
　　承包方：＿＿＿＿＿
　　
　　上述双方经过友好协商，共同达成如下合同条款：
　　
　　第一章　合同一般规范
　　
　　第１条　词语涵义。建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程...

·建筑安装工程承包合同（二）
      　发包方：＿＿＿＿＿（以下简称甲方）
　　承包方：＿＿＿＿＿（以下简称乙方）
　　
　　依照《中华人民共和国合同法》经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。
　　第一条　工程项目
　　１．工程名称：＿＿＿＿＿
　　２．工程地点：＿＿＿＿＿

·工程建设监理合同标准条件
      　词语定义、适用语言和法规
　　第一条
　　下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义。
　　（１）“工程”是指业主委托实施监理的工程。
　　（２）“业主”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的一方，以及其合法继承人。
　　（３）“监理单位”是...

·建设工程拆迁房屋合同
      
　　订立合同双方：
　　建设单位：＿＿＿＿，以下简称甲方；
　　拆迁户（单位）：＿＿＿＿市（县）＿＿＿＿区（镇）＿＿＿＿街（路）＿＿＿＿号房主（代表人）＿＿＿＿，以下简称乙方。
　　根据＿＿＿＿建筑安装工程的建设需要，经规划部门和拆迁房屋主管机关批准，拆...

·建设工程施工合同
      第一部分　　协议书
　　
　　发包人（全称）：
　　─────────────────
　　
　　承包人（全称）：
　　─────────────────
　　
　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法...

·工程建设监理合同
      ＿＿＿＿＿（以下简称“业主”）与＿＿＿＿＿（以下简称监理单位）经过双方协商一致，签订本合同。
　　
　　１．业主委托监理单位监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：
　　工程名称；
　　工程地点；
　　工程规模；
　　总投资；
　　监理...

·建筑装饰工程施工合同(一)
      　第一部分　合同条件
　　
　　一、词语含义及合同文件
　　
　　第一条　词语含义。在本合同，下列词语除协议条款另有约定外，应具有本条所赋予的含义：
　　１．合同：是指为实施工程，发包方和承包方之间达成的明确相互权利和义务关系的协议。包括合
　...

·建设工程施工合同协议条款
      　甲方：
　　乙方：
　　按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
　　第１条　工程概况。
　　１．１　工程名称：
　　工程地点：
　　工程内容：
　　承包范围：
...

·建筑安装工程技术咨询合同
      　签订合同双方：
　　建设单位：_______________，以下简称甲方；
　　咨询单位：____________________，以下简称乙方
　　为使________建筑安装工程的构想科学，设计和施工经济、合理，建设速度快，误差小，经甲乙双方充分协商，特...